как писать исковое заявление в экономический суд

Пример искового заявления
о взыскании убытков в связи с внесением изменений в проектную документацию

пример написания искового заявления


Экономический суд г.Минска

ул.Академическая, 15/1, 220072, г.Минск





Истец: Общество с ограниченной ответственностью «Р»

местонахождение: __________________________

р/с ________________________________________

УНП ______________________________________

тел. (___) ___________, факс (___) _____________

эл. почта: __________________________________





Ответчик: Коммунальное унитарное предприятие «Б»

местонахождение: __________________________

р/с ________________________________________

УНП ______________________________________

тел. (___) ____________, факс (___) ____________

эл. почта: __________________________________



Цена иска: 61 300 200 белорусских рублей



Госпошлина: __________ белорусских рублей





ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании убытков в размере 61 300 200 белорусских рублей в связи с внесением изменений в проектную документацию



«___» ________ 20__ г. между истцом и ответчиком заключен договор подряда № ______ (далее - договор), в соответствии с которым истец, имеющий статус субподрядчика по договору, принял на себя обязательства по производству работ на объекте «_________________ в пос.Городок» (далее - объект) на основании выданной проектной документации, указанной в п.1.1 договора.

Функции подрядчика по договору определены за ответчиком.

Заказчиком строительства объекта выступает коммунальное унитарное предприятие (далее - КУП) «Трест» (п.1.6 договора).

Согласно п.1 ст.698 Гражданского кодекса РБ (далее - ГК) подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с проектной документацией, устанавливающей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, в т.ч. со сметной документацией (сметой), определяющей цену работы. При отсутствии иных указаний в договоре предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в проектной документации, в т.ч. сметной документации (проектно-сметной документации).

В соответствии с п.1 ст.700 ГК обязанности по обеспечению строительства материалами, в т.ч. деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик.

Условиями договора (подп.3.2.1 п.3.2) обязанность по комплектации объекта всеми необходимыми материалами возложена на истца.

Полученной от ответчика проектно-сметной документацией предусматривалось, что согласно ТУ ______ от _________ Н-ского водоканала передача данных о работе насосных осуществляется по контрольным кабелям, расположенным от насосных № 1 и № 2 к существующей разветвительной коробке, установленной на существующем контрольном кабеле «Водозабор С-Н».

Согласно спецификации оборудования при производстве работ используется в т.ч. контрольный кабель марки КВБбшв с медными жилами 1кВ сечением 14х1,0 кв.мм в количестве 500 пог.м.

Во исполнение обязательств по договору истец приобрел у поставщика - общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Поставщик» предусмотренный проектной документацией кабель марки КВБбшв сечением 14х1,0 кв.мм в количестве 500 пог.м. Стоимость кабеля составила 61 300 200 бел.руб.

Факт приобретения кабеля подтверждается:

- договором поставки № ______ от ___________ с ООО «Поставщик» (далее - договор поставки);

- счетом ООО «Поставщик» № ____ от ____________;

- ТТН № ________ от _____________;

- платежным поручением истца № ___ от ____________ об оплате в полном объеме по договору поставки.

После заключения истцом договора поставки на приобретение кабеля ответчик передал истцу изменения в проектную документацию по накладной на выдачу технической документации.

Согласно внесенным изменениям из состава проекта исключена работа по прокладке контрольного кабеля. В спецификацию оборудования также внесены изменения, в т.ч. исключен контрольный кабель марки КВБбшв с медными жилами 1кВ сечением 14х1,0 кв.мм в количестве 500 пог.м.

В связи с внесением изменений в проектную документацию, исключающих использование приобретенного истцом кабеля, последний обращался к ответчику (исх. № ___ от ________) и заказчику (исх. № ___ от ___________) на предмет возмездной передачи заказчику или ответчику приобретенного кабеля, компенсации убытков истца.

На обращения истца получены отказы от ответчика (исх. № ___ от __________) и от заказчика (исх. № ___ от __________).

Согласно ст.660 ГК в случае привлечения подрядчиком к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами п.1 ст.294 и ст.374 ГК, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

Если иное не предусмотрено законодательством или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

В соответствии с п.29 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров РБ от 15.09.1998 № 1450 (в редакции от 30.12.2010 № 1910), заказчик при внесении им в проектную документацию изменений обязан в согласованные с подрядчиком сроки передать ему соответствующее количество экземпляров измененной документации, а также возместить подрядчику все затраты и убытки, связанные с внесением этих изменений, уточнить при необходимости по согласованию с подрядчиком договорную (контрактную) цену и сроки выполнения работ.

Согласно пп.1 и 2 ст.14 ГК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не предусмотрено иное.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

С целью соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес ответчика была направлена претензия с требованием возместить истцу понесенные убытки (исх. № ___ от _________). При этом истец указывал, что он произведет передачу кабеля ответчику. Письмом от ___________ (исх. № ___) ответчик отказал в удовлетворении претензии.

На основании изложенного, руководствуясь ст.11, 14 ГК, ст.65 Хозяйственного процессуального кодекса РБ,



ПРОСИМ:

1. Взыскать с ответчика убытки (реальный ущерб) в размере 61 300 200 бел.руб., понесенные истцом в связи с внесением изменений в проектную документацию, а также расходы по уплате госпошлины.

2. Привлечь заказчика - КУП «Трест» (местонахождение: ___________, тел. _____________) для участия в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика, так как решение по настоящему делу может повлиять на права или обязанности заказчика и ответчика по отношению друг к другу.



Приложение:

1. Оригинал платежного поручения об уплате госпошлины.

2. Исковое заявление - 1 экз.

3. Копия договора субподряда.

4. Копия накладной на выдачу технической документации.

5. Копия изменений в проектную документацию.

6. Копия договора с ООО «Поставщик».

7. Копия счета поставщика № ___ от ____________.

8. Копия ТТН № ___ от ____________.

9. Копия исх. истца _____________.

10. Копия исх. ответчика ____________.

11. Копия исх. заказчика ______________.





Директор ______________________

09.04.2013

Адвокат Татьяна Александровна Бакаева
Made on
Tilda